Шаблон договора с заказчиком

Преамбула

Место и дата заключения фиксируются при подписании. Для Поставщика и Заказчика полное наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес, представитель и основание полномочий указываются в подписанной версии; далее совместно — «Стороны».

1. Предмет и документы сделки

1. Поставщик обязуется изготовить и/или поставить оборудование, а при прямом указании в Спецификации — выполнить проектные, шеф-монтажные, монтажные или сервисные работы; Заказчик обязуется принять результат и оплатить его.
2. Номенклатура, количество, цена, комплектность, сроки, адрес поставки, Incoterms при необходимости, объём работ и гарантия определяются подписанной Спецификацией. При противоречии приоритет имеют: дополнительное соглашение; Спецификация; техническое задание; настоящий договор; переписка.
3. Онлайн-калькулятор, визуализация и предварительный план являются исходными материалами, а не рабочим проектом. Несущие элементы, узлы, анкеровка и допустимые нагрузки определяются утверждённой документацией.
4. Изменение исходных данных после согласования оформляется как изменение объёма с перерасчётом цены и сроков.

2. Исходные данные и обязанности Заказчика

1. Заказчик своевременно передаёт достоверные размеры, сведения о грузе и паллетах, технике, полу, колоннах, воротах, коммуникациях, пожарных ограничениях и условиях эксплуатации.
2. Заказчик обеспечивает готовность площадки: свободный доступ, освещение, безопасные условия, ровное и рассчитанное основание, зоны разгрузки, допуски и остановку конфликтующих работ.
3. Риски последствий неполных или недостоверных исходных данных несёт Заказчик в части, в которой Поставщик не мог разумно выявить их при согласованном обследовании.
4. Заказчик назначает уполномоченного представителя, вправе выдавать замечания и подписывать акты через согласованный электронный канал.

3. Цена и расчёты

1. Цена, ставка НДС и основание её применения указываются в Спецификации и проверяются бухгалтером по законодательству, действующему на дату операции. Если прямо не указано иное, доставка, разгрузка, подъёмная техника, расходные материалы площадки и повторный выезд оплачиваются отдельно.
2. Доли аванса, платежа готовности и окончательного расчёта, срок оплаты и событие, запускающее этот срок, фиксируются в подписанной Спецификации.
3. Обязанность по оплате считается исполненной после зачисления денежных средств. Комиссии банка плательщика несёт плательщик.
4. При просрочке оплаты Поставщик вправе приостановить производство, поставку или работы, письменно уведомив Заказчика; сроки сдвигаются на период просрочки и разумное восстановление графика.

4. Сроки, поставка и переход рисков

1. Срок начинает исчисляться после получения аванса, утверждённых исходных данных и Спецификации, если в ней не установлено иное.
2. Поставщик уведомляет о готовности. Заказчик принимает поставку в согласованную дату; простой, хранение и повторная доставка по вине Заказчика оплачиваются по документально подтверждённым расходам и согласованным ставкам.
3. Риск случайной гибели переходит при передаче оборудования Заказчику или первому перевозчику — согласно Спецификации. Право собственности переходит после полной оплаты, если императивные нормы не требуют иного.
4. Частичная и досрочная поставка допускается при указании в Спецификации либо письменном согласовании.

5. Приёмка оборудования и работ

1. По количеству и явным повреждениям приёмка проводится при передаче с отметкой в УПД, накладной или акте. Скрытые недостатки заявляются в течение гарантийного срока после обнаружения.
2. Замечание должно содержать идентификатор позиции, описание, фото/видео, дату и условия выявления. Это не ограничивает права, которые не могут быть ограничены законом.
3. При мотивированных замечаниях Поставщик устраняет подтверждённый недостаток, заменяет элемент, соразмерно уменьшает цену либо предлагает иной предусмотренный законом способ.
4. Уклонение от приёмки не означает автоматического отсутствия недостатков, но позволяет Поставщику оформить односторонний акт для фиксации фактического объёма с приложением доказательств.

6. Монтаж и безопасность

1. Монтаж выполняется только если включён в Спецификацию. Заказчик передаёт площадку по акту готовности и обеспечивает требования охраны труда и пожарной безопасности в своей зоне ответственности.
2. Самовольное изменение конструкции, перестановка уровней сверх допустимых схем, перегруз, повреждение техникой или эксплуатация без обязательных осмотров исключают ответственность Поставщика за вызванные этим последствия.
3. До ввода Заказчик получает правила эксплуатации, таблички нагрузок и комплект документов, предусмотренный Спецификацией.

7. Качество и гарантия

1. Оборудование должно соответствовать Спецификации, согласованной документации и обязательным требованиям, применимым к конкретному изделию.
2. Продолжительность гарантии, начальное событие и предельный срок при задержке ввода фиксируются в подписанной Спецификации.
3. Гарантия не распространяется на нормальный износ, коррозию из-за несогласованной среды, механические повреждения, перегруз, самостоятельный ремонт и нарушение регламента эксплуатации.
4. Поставщик вправе обследовать объект. Если случай негарантийный, выезд и диагностика оплачиваются по согласованной ставке.

8. Ответственность

1. Размер и предел неустойки за просрочку поставки или оплаты фиксируются в подписанной версии договора либо Спецификации и применяются в пределах закона.
2. Сторона возмещает документально подтверждённые прямые убытки в части причинной связи и вины. Ограничение не применяется, если закон запрещает ограничивать ответственность, в том числе при умысле.
3. Упущенная выгода исключается только в допустимой законом B2B-части. Штрафы третьих лиц возмещаются при доказанности нарушения, причинной связи и своевременном привлечении ответственной Стороны к рассмотрению претензии.
4. Совокупная договорная ответственность Поставщика может быть ограничена ценой соответствующей Спецификации, кроме случаев, когда такое ограничение ничтожно по закону.

9. Интеллектуальные права и конфиденциальность

1. Права на типовые расчётные методы, библиотеки узлов и программные средства сохраняются за их правообладателем. Заказчик получает право использовать переданную документацию для согласованного объекта после оплаты.
2. Стороны не раскрывают коммерческие условия, чертежи и персональные данные, кроме исполнения договора, требований закона, банка, аудитора или суда.
3. Публикация названия, логотипа и фотографий объекта допускается только с отдельного согласия.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при уведомлении в согласованный договором срок и подтверждении доступными доказательствами.
2. Недостаток денежных средств, обычное изменение цен и нарушение контрагентом сами по себе не являются форс-мажором. Предельный срок препятствия, после которого Стороны согласуют изменение или расторжение, фиксируется в подписанной версии.

11. Претензии, право и споры

1. Применяется право Российской Федерации. Конкретный срок ответа в рамках претензионного порядка фиксируется в подписанной версии договора.
2. При недостижении соглашения спор рассматривается арбитражным судом по месту Поставщика, если такая договорная подсудность допустима и не нарушает исключительную подсудность или права потребителя.
3. Недействительность отдельного условия не влечёт недействительность договора.

12. Электронный обмен и заключительные условия

1. Стороны признают документы, направленные с согласованных адресов и через ЭДО, доказательствами волеизъявления; вид электронной подписи и перечень адресов указываются в реквизитах или соглашении об ЭДО.
2. Юридически значимые уведомления направляются по реквизитам Сторон. Срок сообщения об изменении реквизитов фиксируется в подписанной версии договора.
3. Неотъемлемые приложения: Спецификация; техническое задание; график; акт готовности площадки; правила эксплуатации; при необходимости проект производства работ.
4. Реквизиты и подписи Поставщика и Заказчика заполняются только в подписываемом экземпляре.